Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
г.
«» г.
Гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению Дизайн-проекта помещения, расположенного по адресу: , метраж кв.м. (именуемый в дальнейшем Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.2. Выполняемые Исполнителем работы должны быть произведены в соответствии со СНИП и иными утвержденными специальными нормами, в срок предусмотренный настоящим Договором и Приложениям к нему.
1.3. Настоящий Договор не включает в себя проведение Исполнителем инженерных изысканий, инженерных и технических обследований конструкций, электропроекты, теплопроекты и т.д., выполняемых специализированными организациями.
Содержание
- 0.1 2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА
- 0.2 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
- 0.3 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
- 0.4 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
- 0.5 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
- 0.6 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- 0.7 8. ФОРС-МАЖОР
- 0.8 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
- 0.9 10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
- 0.10 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
- 0.11 12. АВТОРСКИЕ ПРАВА
- 0.12 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- 1 Договор на выполнение дизайнерских работ (услуг) — скачать образец
- 2 Договор на оказание дизайнерских услуг. Образец, советы
- 2.1 Базовые сведения и основные принципы по договору
- 2.2 Сотрудничество физических лиц друг с другом
- 2.3 Если контракт заключается с иностранными гражданами
- 2.4 О предметах и сторонах
- 2.5 Как быть с досрочным расторжением?
- 2.6 Особенности оказания услуг
- 2.7 Если применяются материалы заказчика
- 2.8 Какие еще особенности характерны для этой работы
- 2.9 Дополнительный список правил и требований
- 2.10 Результаты дизайнерской работы
- 2.11 В чем особенности документа
- 2.12 Как быть с подсчетом налогов
- 3 Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания — Договор строительства, строительного подряда
- 3.1 1. Предмет договора
- 3.2 2. Объем работ
- 3.3 3. Сумма договора
- 3.4 4. Срок выполнения работ
- 3.5 5. Условия платежа
- 3.6 6. Обязательства Сторон
- 3.7 7. Ответственность сторон
- 3.8 8. Качество работы
- 3.9 9. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком
- 3.10 10. Обстоятельства непреодолимой силы
- 3.11 11. Особые условия
- 3.12 12. Порядок разрешения споров
- 3.13 13. Срок действия договора
- 3.14 14. Уведомления
- 3.15 15. Прочие условия
- 3.16 16. Юридические адреса и банковские реквизиты
2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА
2.1. Общая сумма Договора за Дизайн-проект и Проект Декорирования Объекта площадью кв.м. составляет рублей.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно в соответствие с Приложением №1.
3.2. Исполнитель приступает к выполнению первого этапа работ с момента оплаты Заказчиком денежной суммы, согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
3.3. Сроки выполнения этапов работ по Договору определяются согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Началом проведения работ по каждому этапу считается день внесения Заказчиком авансового платежа за этап.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сдача разработанной Документации по Дизайн-проекту осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложении №1 к настоящему Договору.
4.2. Для передачи готовой Документации по Дизайн-проекту, Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее дня, следующего за датой окончания работ.
4.3. Заказчик обязан получить разработанную Документацию и Акт приемки-сдачи работ не позднее рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.
4.4. Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа) с приложением трех комплектов Документации Дизайн-проекта на бумажном носителе для утверждения Заказчиком.
4.5. Заказчик обязан в течение рабочих дней после получения от Исполнителя Дизайн-проекта, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи-приемки работ (этапа), либо дать мотивированный отказ от приемки.
4.6. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие Документации по Дизайн-проекту, представленной Исполнителем, требованиям, указанным в настоящем Договоре.
4.7. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.8. Внесение изменений и дополнений в Документацию по Дизайн-проекту, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата работ производится поэтапно авансовым платежом за каждый этап.
5.2. Оплата за первый этап работ по Приложению №1 в размере % стоимости всех работ по Договору (Дизайн-проекта) производится Заказчиком в момент подписания настоящего Договора, что составляет рублей.
5.3. Оплата за второй этап работ по Приложению №1 в размере % стоимости всех работ по Договору (Дизайн-проекта) производится Заказчиком в течение дней с момента утверждения и подписания Акта сдачи-приемки работ по Приложения №1, что составляет рублей.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством.
6.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору, неся при этом ответственность за их действия/бездействия перед Заказчиком.
6.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.
6.5. Исполнитель гарантирует соответствие реконструируемого помещения Документации по Дизайн-проекту.
6.6. Копии материалов Дизайн-проекта остаются у Исполнителя, при этом Исполнитель вправе использовать по собственному усмотрению идеи и концепции, содержащиеся в них.
6.7. Исполнитель имеет право на фото и видео съемку реализованного интерьера Объекта. При наличии письменного согласия Заказчика и без указания адреса помещения, данных о Заказчике, имеет право на публикацию фото и видео материалов реализованного интерьера Объекта в специализированных изданиях.
6.8.
Заказчик обязуется подписать Акт приемки-сдачи выполненных работ в течении рабочих дней со дня его получения и направить подписанный Акт в адрес Исполнителя, либо в течении этого же времени направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания предложенного Акта. В случае если по истечении рабочих дней Заказчик не отправил Исполнителю мотивированный отказ от подписания предложенного Акта, работа, отраженная в этом Акте считается принятой.
6.9. Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя в сроки и в объемах, оговоренных в настоящем Договоре.
6.10. Заказчик не имеет права использовать материалы, полученные от Исполнителя в коммерческих целях. Заказчик не имеет права передавать, продавать третьим лицам или тиражировать полученные от Исполнителя материалы без письменного разрешения Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более % от Цены Договора.
7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он выплачивает Исполнителю пени в размере % от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более % от цены Договора.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием, изменением действующего законодательства и т.п.
8.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.
8.3. Освобождение какой-либо из Сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.
8.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и произвести взаиморасчеты по Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать все возникающие споры и разногласия путем переговоров.
9.2. В случае если разногласия и споры не будут разрешены по взаимному соглашению, Стороны решают вопросы в судебном порядке.
10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
10.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.
10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.
10.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора.
10.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и подписания Приложений настоящего Договора обеими Сторонами и до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
11.2. Если Заказчик в течении рабочих дней со дня начала действия Договора не внес аванс за первый этап работ согласно Приложению №3 настоящего Договора, Договор расторгается, а все обязательства Исполнителя по настоящему Договору прекращаются.
11.3. Если Заказчик в течении рабочих дней со дня подписания Документов по Приложению №3 предыдущего этапа, не произвел оплату следующего этапа работ, Договор расторгается, а все обязательства по настоящему Договору прекращаются.
11.4. В случае, если Исполнитель задерживает сдачу этапа работ более чем на календарных дней без уважительной причины Заказчик может расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврат оплаченных средств за не сданный этап.
12. АВТОРСКИЕ ПРАВА
12.1. Авторские права Исполнителя регулируются в соответствии с ч.4 ГК РФ.
12.2. Заказчик вправе однократно использовать подготовленную в соответствии с условиями настоящего Договора документацию для указанного в настоящем договоре Объекта.
12.3. Повторное использование Дизайн-проекта допускается только при наличии предварительного письменного согласия Исполнителя и при условии выплаты ему авторского вознаграждения.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
- Адрес регистрации:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- Паспорт серия, номер:
- Кем выдан:
- Когда выдан:
- Подпись:
Исполнитель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Договор на выполнение дизайнерских работ (услуг) — скачать образец
, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице , действующего(ей) на основании , с одной стороны, и
, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице , действующего(ей) на основании , с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий с предоставлением прав на использование произведения (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Целью Договора является организация создания по заданию следующего результата интеллектуальной деятельности (далее по тексту — ):
1.1.1.
Литературного (текстового) произведения, а именно: .
1.1.2.
Произведения изобразительного искусства, а именно: .
1.2.
обязуется по заданию организовать создание и передать права на использование на условиях простой (неисключительной) лицензии, а обязуется принять в порядке и на условиях, установленных Договором.
1.3.
, создаваемый , должен соответствовать требованиям , содержащимся в Задании (Приложение № к Договору).
Задание является основанием оценки на предмет соответствия предъявленным требованиям.
1.4.
передается следующим способом: .
2.
Права и обязанности сторон
2.1.1.
Организовать создание в соответствии с требованиями , выраженными в соответствующем Задании.
2.1.2.
С привлечением третьих лиц по предварительному согласованию с создать либо организовать создание оригинального без нарушения прав третьих лиц, незаконных заимствований и плагиата.
2.1.3.
В случае создания производного на основе интеллектуальной собственности третьих лиц своими силами обеспечить соблюдение прав третьих лиц и за свой счёт (в случае необходимости) выплатить авторские вознаграждения.
2.1.4.
Предварительно согласовывать с использование при создании ранее созданных для третьих лиц произведений или их элементов.
2.1.5.
Создать в сроки, установленные Договором.
2.1.6.
Незамедлительно сообщать о невозможности выполнения Задания к определенному в Задании сроку или в точном соответствии с требованиями Задания.
2.1.7.
По запросам информировать о ходе работ над в форме и в сроки, определенные в Задании.
2.1.8.
Передать на условиях простой (неисключительной) лицензии и в установленных Договором пределах права на использование .
2.1.9.
Передать в порядке, установленном п. 1.4 Договора.
2.1.10.
Осуществлять самостоятельно и за свой счет оплату вознаграждения и все расчеты с привлеченными Исполнителем третьими лицами, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.
2.2.1.
Запрашивать у информацию, необходимую для выполнения Задания.
2.2.2.
Требовать выплаты вознаграждения, в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2.3.
Требовать увеличения сроков исполнения Договора и/или увеличения размера авторского вознаграждения в случае изменения (корректировки) Задания после заключения Договора, либо отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. При этом должен выплатить вознаграждение за созданные промежуточные результаты, а передать права на данные результаты в соответствии с условиями Договора.
2.2.4.
Создатьпо Договору производный на основе произведений, перешедших в общественное достояние.
2.3.1.
Передать Задание в письменном виде.
2.3.2.
Выплатить вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.4.1.
Проверять надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2.4.2.
Корректировать Задание в ходе его исполнения, предварительно согласовав такие изменения с .
2.4.3.
В любое время требовать предоставления промежуточных и окончательных итогов выполнения Задания.
2.4.4.
При обнаружении в несоответствия с Заданием или любых нарушений Договора требовать их устранения или переделки.
2.4.5.
Отказаться от оплаты вознаграждения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
2.4.6.
После получения и исполнения своих обязательств в соответствии с условиями Договора, использовать в объеме и порядке, установленном в Договоре.
2.4.7.
Предоставлять право на использование полностью или частично третьим лицам (заключение сублицензионных договоров) в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены Договором.
3.
Предоставление прав на использование контента
3.1.
После создания предоставляются права на использование на условиях простой (неисключительной) лицензии в объеме и порядке, установленном Договором.
Срок предоставления прав на использование устанавливается на весь период действия исключительного права на .
3.2.
По Договору предоставляет право на использование на условиях простой (неисключительной) лицензии, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели всеми способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
3.2.1.
Воспроизведение , то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения в неограниченном объеме.
3.2.2.
Распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров в неограниченном объеме.
3.2.3.
Публичный показ , то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения в неограниченном объеме.
3.2.4.
Импорт оригинала или экземпляров в целях распространения в неограниченном объеме.
3.2.5.
Прокат оригинала или экземпляров в неограниченном объеме.
3.2.6.
Публичное исполнение , то есть представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения в неограниченном объеме.
3.2.7.
Сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю.
При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой.
При сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произведение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой.
Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в эфир, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия в неограниченном объеме.
3.2.8.
Сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции).
Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по кабелю, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией кабельного вещания или с ее согласия в неограниченном объеме.
3.2.9.
Ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания в неограниченном объеме.
Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/na_vypolnenie_dizajnerskih_rabot/
Договор на оказание дизайнерских услуг. Образец, советы
Бизнес юрист > Гражданское право > Договорное право > Договор об оказании услуг > Как составлять договор на оказание дизайнерских услуг? Образец, авторское право
Законодательством РФ стоит руководствоваться при заключении любого договора. Использование услуг дизайнеров не стало исключением. Этому вопросу посвящено большое количество нормативной документации.
Базовые сведения и основные принципы по договору
Трудовой и Гражданско-Правовой Договор похожи друг на друга во многом. Но они отличаются содержанием и структурой. Гражданско-Правовые договора заключаются как между юридическими, так и между физическими лицами. Они способствуют изменению, появлению или прекращению гражданских правоотношений. Именно такие соглашения чаще всего оформляются при оказании услуг.
Правоотношения возникают только по обоюдной договоренности между сторонами. Никто не имеет права давить на другого.
Контракт заключают при выполнении следующих условий:
Договор оказания услуг
- На данное обязательство указывает закон.
- Стороны заключили предварительное соглашение, в соответствии с которым и требуется дальнейшее оформление самого договора.
подобных контрактов – это совокупность условий, определяющих права и обязанности для каждой из сторон. И требования к сроку выполнения обязательств в случае необходимости. Что считают существенными условиями для такого договора:
- условия, благодаря которым становится возможным само соглашение
- перечисленные в законодательстве условия
- предмет, по которому оформляется документ
Только после достижения договоренности по важным условиям становится возможным оформление самого документа.
Сотрудничество физических лиц друг с другом
Индивидуальные предприниматели тоже имеют право заключать соглашения с физическими лицами. Условия сотрудничества имеются в бланке установленной формы.
Главное – чтобы контракт защищал интересы обеих сторон. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей.
У них имеются свои сложности и достоинстве в работе. Он сам платит себе зарплату. И не выплачивает отпускных. Не отвечает ни перед кем, если перечисления денежных средств задерживаются по тем или иным причинам.
Если контракт заключается с иностранными гражданами
Дизайнерские услуги
Гражданско-Правовые договоры можно заключать с теми, у кого есть статус гражданина другой страны. Главное – чтобы присутствовало разрешение на тот или иной вид деятельности. Контракты с иностранцами оформляются по тем же правилам, что и обычные документы.
Но максимум через три дня о самом факте составления договора надо уведомить:
- центр занятости
- налоговую службу
- миграционную федеральную службу
Разрешение на ведение деятельности получают на основании визы после прибытия гражданина на территорию страны.
О предметах и сторонах
Предмет договора в данном случае – нематериальная услуга. Или полезный эффект от услуги, который переходит заказчику. Качество услуг напрямую зависит от тех, кто эти услуги выполняет. Потому важен личный контроль, если иное не предусмотрено в условиях. Обязательно оформление письменной формы в количестве двух экземпляров. По одному остается у каждого участника соглашения.
Заказчик оплачивает услугу, поручает ее исполнение второй стороне. Главное, чтобы обе они были дееспособными. Иначе сделка не будет законной. Если обязательно лицензирование услуги – партнер должен предъявить соответствующие разрешительные документы. В договоре указывается номер таких документов.
Как быть с досрочным расторжением?
Договора по оказанию услуг расторгаются не только после обоюдного согласия. Это можно сделать и в одностороннем порядке. Такое право есть как у заказчиков, так и у исполнителей. Им можно воспользоваться как до оказания услуги, так и в процессе.
Особенности оказания услуг
Дизайнерские услуги могут быть оказаны в двух вариантах:
- используются материалы заказчика
- применение материалов от исполнителя
Обычно исполнителей обязуют применять только свои средства, как материальные, так и денежные. При этом они несут ответственность за уровень качества материалов с инструментами.
Эта же сторона договора отвечает за доставку всего необходимого к месту, где будут выполняться работы. Затраты просто включаются в себестоимость услуги. И находят соответствующее отражение в бухгалтерском учете.
Если применяются материалы заказчика
В такой ситуации заказчики оплачивают только непосредственные услуги, которые им были оказаны. Исполнители несут ответственность за сохранность, применение материалов по назначению.
Когда материалы заказчика
Ответственность за полную или частичную утрату на вторую сторону в этой ситуации не возлагается. Но и в таком случае на исполнителей возлагается несколько обязанностей:
- предоставление отчета об израсходовании материала, возвращение остатков
- предупреждение заказчика в ситуациях, когда материал оказался недоброкачественным или непригодным
Есть несколько способов для исполнения обязательств, связанных с поставкой материала для выполнения услуг:
- Непосредственная передача материалов для работ исполнителю.
- Заключение посреднического контракта, согласно которому исполнители самостоятельно приобретают то, что им необходимо.
Какие еще особенности характерны для этой работы
Отдельного разговора заслуживают результаты по промышленному дизайну. Их суть такова, что их можно отнести к интеллектуальной собственности. В Гражданском Законодательстве выделяется три разновидности объектов интеллектуальной собственности:
- связанные с авторским правом
- средства, через которые осуществляют индивидуализацию юрлиц и продукции
- собственность промышленного значения
Дизайнерские услуги при этом относятся к объектам интеллектуальной собственности по двум основаниям:
- Объект авторского права.
- Промышленный образец, имеющий связь с соответствующей сферой деятельности.
Во втором случае понадобится оформление патента, а права передаются только на основании лицензионного договора. После чего передаются сами денежные средства.
Вторая ситуация требует авторского свидетельства. Соответствующим образом передаются средства, заключается договор.
Дополнительный список правил и требований
Статус промышленного образца, как упоминалось ранее, часто присваивают промышленным изделиям. Это полностью соответствует действующей версии Законодательства.
Патент – официальный документ, подтверждающий право исполнителя на промышленный образец. Патент необходим для удостоверений личных прав автора. Документ сохраняет юридическую силу на протяжении десяти лет.
При этом всегда есть возможность продлить его при необходимости, но не более чем на пять лет.
Конструкторское или дизайнерское решение должно обладать определенными признаками и свойствами, чтобы можно было его защищать:
Дизайн квартиры
- Решение должно состоять из художественных элементов. И придавать готовому изделию определенные эргономические, эстетические характеристики.
- Обязательно использование только новых решений. Требование мировой новизны обязательно для каждого такого изобретения.
- Важно наличие оригинальности, соответствия критериям творческого результата. Благодаря этому промышленные образцы отличаются от всевозможных поделок.
Есть лишь некоторые категории вещей, которые заведомо не обладают признаками промышленных образцов. Это касается:
- Объектов, чья форма не сохраняет устойчивость. Например, сыпучих и газообразных, жидких веществ.
- Сооружений промышленности, стационарного вида.
- Архитектурных объектов, за исключением малых форм.
Результаты дизайнерской работы
Считается, что автор уступил права работодателю, если не выделил их описание отдельным пунктом в договоре. Вознаграждения за создание тех или иных объектов определяются обеими сторонами, по взаимному согласию.
Не стоит забывать о так называемых исключительных правах, которые являются имущественными в большинстве своем. Обладатель таких прав может распоряжаться ими по своему усмотрению. В частности, он может:
- составить завещание
- выдать лицензию, благодаря которой разрешает использовать охраняемый объект
- передавать другим лицам
Дизайн рекламы
Любые разрешения, связанные с такими объектами, оформляются только в виде лицензионных договоров. Обычно передают исключительные, либо неисключительные права. Это определяется условиями документа вместе с его содержанием.
В агентстве по патентам и товарным знакам лицензионный договор обязательно должен пройти регистрацию. Иначе соглашение просто признают недействительным. Договор приобретает статус ничтожного.
Авторские договоры на результат работы дизайнера заключается в двух разновидностях:
- по исключительным правам
- по неисключительным правам
В чем особенности документа
Авторские договоры требуют максимально подробного описания следующих условий:
- по вознаграждению, порядкам и срокам выплаты
- масштабы вознаграждений или порядки для установления стоимости работ. Указывается отдельно по каждому из видов произведений
- территорию со сроком, на которые право передают
- по способам, которыми используют произведение
Автор может расторгнуть договор через пять лет после его заключения, если в условиях не описаны другие сроки для совершения данного действия. Главное требование – отправление пользователю уведомления в письменной форме. Не менее, чем за полгода до предполагаемого шага.
Дизайнерская компания
Вознаграждение за использование того или иного объекта обычно имеет вид процента от дохода, связанного с определенным методом использования. Если данный вид расчетов невозможно применить по той или иной причине, ставят фиксированную сумму, отдельно ссылаются на нее в договоре.
В результате оказания дизайнерских услуг почти всегда есть вероятность появления объектов авторского права. Потому и возникают вопросы, связанные с авторским вознаграждением. В качестве такового не должны квалифицироваться все доходы, полученные создателями произведений.
Закон говорит о том, что авторское право действует не только на протяжении всей жизни создателя объекта, но и спустя 70 лет после смерти. Бессрочно охраняются такие права, как на защиту репутации, на имя, само авторство.
Как быть с подсчетом налогов
При заключении договоров компании платят гораздо меньше налогов, чем когда оформляют трудовые отношения с работниками.
Есть лишь несколько страховых взносов, которые начисляются за плату:
- связанную с выполнением авторских заказов, передачей прав автора
- по предоставленным услугам, выполненным работам
Вознаграждения предпринимателям налоговому учету не подлежат. Предприниматели сами рассчитываются за ведение своей деятельности.
Но необходимо в любом случае удержать НДФЛ. Ведь любая компания считается налоговым агентом при заключении гражданско-правовых договоров.
Для граждан Российской Федерации НДФЛ равен 13 процентов. Но он увеличивается до 30, если работник или предприниматель носит статус иностранного гражданина.
Учет кадров не нужно вести при заключении договоров на оказание услуг. Это тоже означает, что для заказчиков они будут более выгодными по сравнению с обычными трудовыми соглашениями. Отличное решение, если выполнение работ или оказание услуг не требуется на постоянной основе.
Зато самим работникам надо быть осторожнее, поскольку для них существуют свои минусы. Например, нет гарантий из числа тех, что даются сотрудникам в основном штате. Бухгалтерский учет у каждой из сторон заслуживает отдельного разговора. Особенно внимательными надо быть с используемыми материалами.
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Источник: http://PravoDeneg.net/civil/contract/service/dogovor-na-okazanie-dizajnerskih-uslug.html
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания — Договор строительства, строительного подряда
г. _________________ |
«___»__________ 20__г. |
_______________________, в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________, в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный договором срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке здания, расположенного по адресу: _______________________, в дальнейшем именуемый «Объект», а Заказчик обязуется принять результат выполнения работ и выплатить согласованную цену.
2. Объем работ
Объем работ по настоящему договору определяется Техническим заданием по отделочным и монтажным работам, указанным в приложении N 1 к настоящему договору, Техническим заданием по слаботочным системам, указанным в приложении N 2 к настоящему договору и Планировочными чертежами каждого этажа в масштабе ____________, являющимися приложением N 3 к настоящему договору.
3. Сумма договора
3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена Протоколом согласования цен, который является приложением N 4 к настоящему договору, и составляет ________ (_____________) рублей, НДС составляет сумму ________ (_____________) рублей.
3.2. Вышеуказанная стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2.1. настоящего договора.
3.3. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена с подписанием дополнительного Протокола.
4. Срок выполнения работ
4.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой перечисления аванса согласно пункту 5.1. настоящего договора.
4.2. Работы должны быть завершены за _____ месяцев с даты начала работ, т.е. не позднее ______________ 20__ г.
5. Условия платежа
5.1. Заказчик в течение _____ банковских дней с даты подписания настоящего договора производит оплату работ Подрядчика в размере _____% стоимости работ, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.
5.2. Стоимость оборудования и проектирования слаботочных работ оплачиваются Заказчиком отдельно в течение _____ банковских дней с даты получения от Подрядчика счетов на оплату.
5.3. По согласованию сторон Заказчик может производить промежуточную оплату за выполненные Подрядчиком работы.
5.4. Окончательные расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в течение _____ банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами.
6. Обязательства Сторон
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно пункту 2.1. настоящего договора, качественно и в срок, установленный пунктом 4.2. настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь и комплектующие изделия;
6.1.2. согласовать с Заказчиком материалы, марки оборудования и страну изготовителя конкретного оборудования и материалов, необходимые для выполнения работ;
6.1.3. обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, выполнить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ до сдачи Объекта по Акту выполненных работ;
6.1.4. сдать Заказчику Объект после выполнения работ по настоящему договору в состоянии, позволяющем осуществлять немедленную эксплуатацию Объекта.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. производить оплату счетов Подрядчика в сроки, установленные настоящим договором;
6.2.2. согласовать в _____ дневный срок с даты представления Подрядчиком образцы материалов для внутренней отделки Объекта;
6.2.3. в _____ дневный срок после получения от Подрядчика извещения о готовности Объекта к сдаче создать комиссию для приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ. В случае необходимости эта комиссия составляет перечень недоделок по выполненным работам.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае невыполнения Подрядчиком надлежащим образом своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик выплачивает штраф в размере _____ % за каждый день просрочки работ, но не более _____ % от стоимости работ по настоящему договору.
7.2. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате в сроки, предусмотренные настоящим договором, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере _____ % за каждый день просрочки соответствующего платежа, но не более _____ % от суммы просроченного платежа.
7.3. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает сторону от выполнения принятых на себя обязательств.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и/или оборудования, закупленных Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.
7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.7. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в Акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика.
7.8. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.
7.9. Подрядчик несет ответственность за действия своих исполнителей, если он привлек их для выполнения работ по настоящему договору.
8. Качество работы
8.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора и нормам (указать ТУ, другие нормы для проведения работ).
8.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, в течение _____ месяцев с даты подписания приемо-сдаточного Акта.
8.3. Претензии по качеству установленного оборудования могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного периода, установленного для оборудования.
9. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком
9.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
9.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
9.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
9.4.
В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если она докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.
Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Стороной своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой соответствующей страны или другим компетентным органом или организацией.
В вышеуказанных случаях срок исполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более _____ месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.
11. Особые условия
11.1. Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору.
11.2. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени. Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны в отношении третьих лиц.
12. Порядок разрешения споров
Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
13. Срок действия договора
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
13.2. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания настоящего договора теряют силу.
14. Уведомления
Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей Стороны.
15. Прочие условия
15.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.
15.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.
15.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны, и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу
15.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение N 1 на _____ листах;
- Приложение N 2 на _____ листах;
- Приложение N 3 на _____ листах;
- Приложение N 4 на _____ листах.
16. Юридические адреса и банковские реквизиты
Заказчик ________________ ________________ М. П. |
Подрядчик ________________ ________________ М. П. |
Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/